Заказчик взыскивает пени за несвоевременное выполнение работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (Пешеходный мост)»
Вступило в законную силу решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 13.09.2018 по делу № А58-4093/2018 о взыскании с ООО «Юника» в пользу МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» 152 269,32 рублей пени за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по объекту «Благоустройство озера «Талое» (Пешеходный мост)».
Как следует из материалов дела, 22.09.2017 на основании результатов осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме между истцом (муниципальный заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Благоустройство озера «Талое» (Пешеходный мост)», согласно которому муниципальный заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по объекту «Благоустройство озера «Талое» (Пешеходный мост)», передать результат работ муниципальному заказчику, а также сдать объект приемочной комиссии, а муниципальный заказчик обязуется принять результат выполненных подрядчиком работ и оплатить обусловленную контрактом цену.
Цена контракта составила 14 242 911,81 рубль. Срок окончания выполнения работ подрядчиком по контракту 31.10.2017. Сторонами были заключены дополнительные соглашения об уменьшении цены контракта не более чем на 10% до суммы 12 927 316,57 рублей.
Истец, считая, что ответчиком допущены нарушения сроков выполнения работ по указанному контракту, обратился в адрес последнего с претензионным письмом с требованием оплатить пени в размере 152 269,32 рублей до 31.03.2018. Ответчик на претензию не ответил, уплату неустойки не произвел, что явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд.
Суд, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проанализировав материалы дела и соответствующие нормы права, пришел к выводу об удовлетворении требований истца.
Подробно с судебными актами по делу можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел.